佛山恒益热电有限公司220kV启备变保护装置改造项目

招标公告

佛山恒益热电有限公司(以下简称“恒益电厂”或“招标人”）委托佛山市海纳建设工程咨询有限公司，就佛山恒益热电有限公司220kV启备变保护装置改造项目进行公开招标，现邀请合格投标人提交密封投标。欢迎合格的投标人参加投标。

一、工程名称：佛山恒益热电有限公司220kV启备变保护装置改造项目。

招标编号：HNZX（CG）-2025023

二、建设地点：佛山市三水区白坭镇临江工业园1号恒益电厂内。

三、项目概况：

佛山恒益热电有限公司220kV启备变保护装置2011年投产，运行超过12年，根据《关于推进220kV及以上并网电厂超期服役保护改造工作的通知》总调继〔2023〕12 号和《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》国能发安全〔2023〕22 号发文要求，对运行满12年的保护装置提出改造要求。因此，招标人需在2026年12月前完成220kV启备变保护装置更换工作。

四、招标范围、工期：

1.招标范围：

项目采用EPC总承包实施，项目范围包括设计、设备（含电缆等材料及备品备件）采购供货、安装、定值整定计算、试验调试、试运行、技术培训和最终交付运行，同时也包括旧设备的拆除并搬运到招标方指定的存放地点、改造设备与系统的连接、负责落实供货设备及配套设备厂家派人到现场指导安装和调试以及提供售后服务等。

具体要求详见第二卷技术分册技术规范书。

2.工期

本项目合同签订后，中标方可立即开展屏柜图纸设计、现场施工图纸设计以及物资订货，项目整体完成时间应不晚于在2026年9月30日。现场具体开工时间以招标方通知为准。招标方提前通知投标方，投标方不得以任何理由拖延。

五、投标人合格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织。企业法人应持有合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应持有事业法人登记证；其他组织应持有其他组织的营业执照或执业许可证。法定代表人（或单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则相关投标均无效。提供上述资料复印件加盖投标人公章。

2.投标人必须具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质（许可从事工程电压等级范围须包含220kV）；提供上述资料复印件加盖投标人公章。

3.投标人必须具备电力工程施工总承包二级或以上资质。提供上述资料复印件加盖投标人公章。

4.投标人必须具有有效的安全生产许可证。提供上述资料复印件加盖投标人公章。

5.自2022年1月1日至投标截止日前（以合同签订日期为准），投标人至少具有一个220kV及以上电压等级线路保护或变压器保护新建或改造已投运的合同业绩。投标人业绩的合同工作范围应至少同时包含设计、供货、安装、调试、定值整定计算工作中的任三项。投标人应提交合同复印件，复印件关键页至少应包含合同首页、工作内容和范围页、签章页、签订日期页以及体现线路、设备电压等级的相关页（合同内容无法体现线路、设备电压等级的，需提供由合同业主出具的线路、设备电压等级证明线路、设备电压等级），否则将被视为无效业绩。提供上述资料复印件加盖投标人公章。

6.投标人已按照招标文件内容（商务标投标文件格式第四点）提交投标人声明

7.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取（公告发布、报名及购买招标文件时间以及招标文件发售金额）：

1.公告发布日期（含本日）：2026年01月08日至2026年01月15日

2.报名及购买招标文件开始日期（含本日）：2026年01月08日

报名及购买招标文件截止日期（含本日）：2026年01月15日

报名及购买招标文件时间：上午：8:30—12:00，下午：14:00—17:30。

3.招标文件发售金额：招标文件费每套1000元，售后不退。由招标代理单位出具凭证。

4.报名方式：网上报名。须提供招标公告中“五、投标人合格条件”的“1-5”点要求证明文件、招标公告附件1、2、3、《报名登记表》、招标文件购买汇款转账凭证（汇款备注：恒益220kV启备变保护装置改造项目招标文件费）。

5.报名及购买招标文件地点：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元。

购标费收款账户信息：

银行开户名：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

开户行：广东南海农村商业银行股份有限公司桂城金碧分理处  

账号：80020000014457134 

七、投标文件的递交

递交截止时间：2026年01月29日上午9：30时（北京时间）。

递交方式：现场递交。由投标人将投标文件递交到佛山市海纳建设工程咨询有限公司会议室（地址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元）。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

八、开标时间及地点

开标时间：2026年01月29日上午9：30时（北京时间）。

开标地点：佛山市海纳建设工程咨询有限公司会议室（地址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元）

九、资格审查方式

1.本次招标采用资格后审。

2.满足资格审查合格条件的投标申请人多于等于3名时，取全部满足资格审查合格条件的投标申请人为正式投标人。

3.满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名且明显缺乏竞争的为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标人案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

十、其他补充事宜

1.投标保证金及交纳时间：投标保证金20000元人民币（大写:贰万元整）（投标人账户汇出）,投标保证金必须在投标截止前以银行划账或电汇的方式提交到招标文件规定账户。投标保证金必须以投标人的名义转账，否则将被视为非响应性投标予以拒绝。

2. 本公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）和佛山市海纳建设工程咨询有限公司官网（http://www.fshnzx.cn/）上发布。本公告的修改、补充，在以上网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/上发布的文本为准。

3.投标人请注意：对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在上述网站及时发布，该澄清、更正或更改的内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人和招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

4.潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容有异议的，向招标人或招标代理机构书面提出。

十一、联系方式

招标人：佛山恒益热电有限公司

联系人：麦嘉宁/吴先生

联系电话：0757-87576682/0757-87576678

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

地 址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元

联 系 人：石苑诗

电 话：0757-86329619

电子邮件：Fs_HaiNa@126.com

招标人：佛山恒益热电有限公司

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

2026年01月08日

附件1

法定代表人资格证明书

单位名称：                                     

单位性质：                                     

地    址：                                     

成立时间：                                     

经营年限：                                     

姓名：        性别：         年龄：           职务：            

系   （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖章）

日  期：     年   月   日

附法定代表人居民身份证正、反面复印件

注：法定代表人资格证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名） 为我公司唯一代理人，以我公司的名义参加         项目的投标活动。代理人代表我公司签署投标文件、开标、评标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。代理人的签名真迹如本授权委托书末尾所示。

代理人无权将代理权转委托。特此委托。

授权委托单位（盖章）：               投标代理人（签名或盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）           身份证号码：

地址：                              所在单位：

电话：                              联系电话：

         日期：   年   月   日

附被授权代理人居民身份证正、反面扫描件

注：授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

附件3

投标申请人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有经诉讼的行政主管部门已书面认定的重大质量问题；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司及项目负责人没有在投标截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标人的招标投标活动。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字（或盖章）：   

              (企业公章)                

年   月   日

报名登记表.pdf

附件1、附件2、附件3.pdf