佛山恒益热电有限公司#1、#2 机组汽轮机提效升级改造项目设备监造服务招标公告

佛山恒益热电有限公司#1、#2 机组汽轮机提效升级改造项目设备监造服务

招标公告

佛山恒益热电有限公司以下简称“招标人”、“恒益热电厂”）委托佛山市海纳建设工程咨询有限公司，就佛山恒益热电有限公司#1、#2 机组汽轮机提效升级改造项目设备监造服务进行公开招标，现邀请合格投标人提交密封投标。欢迎合格的投标人参加投标。

一、工程名称：佛山恒益热电有限公司#1、#2 机组汽轮机提效升级改造项目设备监造服务   

招标编号：HNZX（CG）-2025015

二、招标单位：佛山恒益热电有限公司

         联系人： 麦先生     联系电话：0757-87576682

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

电子邮箱： Fs_HaiNa@126.com

 联系人：石苑诗           联系电话：0757-86329619   

三、建设地点：佛山市三水区白坭镇临江工业园1号恒益热电厂内

四、项目概况：

恒益热电厂#1、#2汽轮机提效升级改造项目，计划2025年12月开始设计并开工，为保证主要设备在制造过程中设备的原材料采购、性能指标、现场制作、产品检验、进度、质量管理和现场安全管理（如需）等全过程得到监督和验证，招标人拟在#1、#2汽轮机提效升级改造项目制造前，聘请有丰富的监造经验的监造单位提供监造服务。

五、招标范围、工期：

1.招标范围：

佛山恒益热电有限公司#1、#2 机组汽轮机提效升级改造项目设备监造服务包括但不限于：派人到设备制造现场代表招标人对#1、#2汽轮机提效升级改造的原材料采购、性能指标、现场制作、产品检验、进度、质量管理和现场安全管理（如需）等全过程进行监督和验证。

具体要求详见第二卷技术分册。

2.工期：

监造计划实施时间为：2025年12月至2027年3月（各设备将在施工开始前后逐步到货，但设备到货日期必须保证不得影响现场改造进度和工期），具体监造时间以招标人通知为准。如果根据实际情况需要将工期顺延，投标人有义务将监造工期作相应调整，招标人不对此另外付给投标人任何费用。

六、投标人合格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织。企业法人应持有合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应持有事业单位法人证书。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则相关投标均无效；

2.投标人必须具有省级市场监督管理部门颁发的设备监理单位资格证书（火力发电站设备甲级）或中国设备监理协会颁发的设备监理单位证书（火力发电站设备甲级），且证书在有效期内；

3.投标人必须具有检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS），且证书在有效期内。

4.投标人自2020年1月1日至投标截止之日，须至少具有2台600MW等级及以上火电机组新建或同类型改造项目设备制造监造业绩。投标人须提供合同复印件，其中合同复印件须包括合同封面、双方盖章和签字日期页、合同或其技术协议中的施工范围等主要信息（合同内容无法体现机组容量的，需提供由合同业主出具的机组容量证明或能显示机组容量的网页截屏证明）；（若投标人不提供上述材料，或提供的材料不符合要求，则视为无效业绩）；

5.投标人拟委派的项目总监造工程师要求：

5.1拟委派的项目总监造工程师须具有高级工程师及以上职称和国家注册设备监理师证书（8年以上的执业经验），并在投标人注册；

5.2拟委派的项目总监造工程师自2020年1月1日投标截止之日至少具有2台600MW等级及以上火电机组新建或同类型改造项目担任总监造工程师的业绩。投标人须提供总监造工程师业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料（需含工程名称、总监造工程师及单位名称），若投标人不提供上述材料，或提供的材料不符合要求，则视为无效业绩；

6.投标人按招标人格式提供投标申请人声明。

7. 本次招标不接受分包及联合体的形式投标。

七、本公告在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、佛山市海纳建设工程咨询有限公司官网（http://www.fshnzx.cn/）上发布。本公告的修改、补充，在以上网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/网上发布的文本为准。

八、公告发布、报名及购买招标文件时间以及招标文件发售金额

1.公告发布日期（含本日）：2025年11月07日至2025年11月14日

2.报名及购买招标文件开始日期（含本日）：2025年11月07日

报名及购买招标文件截止日期（含本日）：2025年11月14日

报名及购买招标文件时间：上午：8:30—12:00，下午：14:00—17:30。

3.招标文件发售金额：招标文件费每套1000元，售后不退。由招标代理单位出具凭证。

4.报名方式：网上报名。须提供招标公告中“六、投标人合格条件”的“1-5”点要求证明文件、招标公告附件1、2、3、《购买采购文件登记表》、招标文件购买汇款转账凭证。

九、报名及购买招标文件地点：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元。

购标费收款账户信息：

银行开户名：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

开户行：广东南海农村商业银行股份有限公司桂城金碧分理处  

账号：80020000014457134 

十、资格审查方式

1.本次招标采用资格后审。

2.满足资格审查合格条件的投标申请人多于等于3名时，取全部满足资格审查合格条件的投标申请人为正式投标人。

3.满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为招标失败。

十一、投标截止时间、开标时间：2025年11月28日上午9：30时（北京时间）。

递交投标文件地点、开标地点：由投标人提交到佛山市海纳建设工程咨询有限公司（地址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元）。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

十二、招标文件答疑联系方式

投标人请注意：对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、佛山市海纳建设工程咨询有限公司官网（http://www.fshnzx.cn/）网站及时发布，该澄清、更正或更改的内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人和招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

十三、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容有异议的，向招标人书面提出。

招标人：佛山恒益热电有限公司

                                    招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

                                            2025年11月07日

附件1

法定代表人资格证明书

单位名称：                                     

单位性质：                                     

地    址：                                     

成立时间：                                     

经营年限：                                     

姓名：        性别：         年龄：           职务：            

系   （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖章）

日  期：     年   月   日

附法定代表人居民身份证正、反面复印件

注：法定代表人资格证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名） 为我公司唯一代理人，以我公司的名义参加         项目的投标活动。代理人代表我公司签署投标文件、开标、评标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。代理人的签名真迹如本授权委托书末尾所示。

代理人无权将代理权转委托。特此委托。

授权委托单位（盖章）：               投标代理人（签名或盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）           身份证号码：

地址：                              所在单位：

电话：                              联系电话：

日期：   年   月   日

附被授权代理人居民身份证正、反面扫描件

注：授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

附件3

投标申请人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有经诉讼的行政主管部门已书面认定的重大质量问题；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司及项目负责人没有在投标截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标人的招标投标活动。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字（或盖章）：   

(企业公章)                

年   月   日